驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）医养结合中心建设项目设计合同信息
****点击查看****点击查看医院****点击查看中心建设项目设计合同信息
【信息时间：2025/3/10】
建设工程设计合同
（民用建设工程设计合同）
工程名称：****点击查看（**市
****点击查看医院****点击查看中心建设项目
工程地点： **市驿**
合同编号：
(由设计人编填)
设计证书等级： 建筑行业（建筑工程）甲级
发包人： ****点击查看
设计人： **建工****点击查看公司
签订日期： 年 月 日
****点击查看建设部
监制
****点击查看管理局
发包人： ****点击查看
设计人： **建工****点击查看公司
发包人委托设计人承担 ****点击查看（**市
****点击查看医院****点击查看中心建设项目 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 | 估算总投资 (万元) | 费率% | 设计单价（元） | 设计费 (元) | |||
| 层数 | 建筑面积㎡ | 方案 | 初步设计 | 施工图 | ||||||
| 01 | ****点击查看****点击查看医院****点击查看中心建设项目 | 15086.00 | √ | √ | 93 | ****点击查看998.00 | ||||
| 合计 | ****点击查看998.00 | |||||||||
| 说 明 | 修建性规划设计、施工图设计（五大专业）、精装修设计（软装、硬装、二次给排水、强弱电、暖通、消防）、智能化设计（综合布线系统、计算机网络系统、安防防范系统、停车管理系统）、景观设计（硬景、绿化、给排水、强弱电）包括但不限于以上内容的设计总承包。 | |||||||||
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| 1 | 水电综合管网资料 | 1 | ||
| 2 | 供水供电接入点资料 | 1 | ||
| 3 | 岩土工程勘察报告 | 1 | ||
| 4 | 建筑设计方案文件、用地及规划批文、建设场地资料、其它政相关批文等 | 1 |
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| 1 | 初步设计文件 | 8 | 合同签订后30 日内 | |
| 2 | 概算文件 | 4 | 合同签订后30 日内 | |
| 3 | 施工图设计文件 | 8 | 初步设计评审通过后60日内 |
第五条 本合同设计费为 ****点击查看998.00 元人民币（壹佰肆拾万贰仟玖佰玖拾捌元整)。设计费支付进度详见下表。
| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额 （元） | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| 第一次付费 | 30% | 420899.4 | 合同签订后7日内 |
| 第二次付费 | 65% | 911948.7 | 施工图设计文件交付后7日内 |
| 第三次付费 | 5% | 70149.9 | 工程竣工验收7日内 |
第六条 双方责任
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.l.2 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：
6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合要求 ，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计方委派设计项目负责人：** 性别：* 身份证号码：****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看**， 证书编号：****点击查看****点击查看***。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：
《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019
《无障碍设计规范》 GB 50763-2012《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年修订版）
国家、省、市有关建筑标准和规范。
6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
.
第七条 违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第八条 其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人在得到通知的48小时内到达现场处理问题。如不能按时到达，可以按超时违约条款扣除设计人相应的设计费。
8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
8.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.4本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方当事人同意由 **市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，****点击查看法院起诉。
8.5 本合同一式 6 份，发包人 3 份，设计人 3 份。
8.6本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章）
****点击查看 **建工****点击查看公司
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住所：**市驿** 住所：**省**市**区陇海中
雪松路51号 路50号慧丰大厦5、6、10、11层
邮政编码：46300 邮政编码：450000
电 话：0396-****点击查看019 电 话：0371-****点击查看3609
传 真： 传 真：0371-****点击查看3609
开户银行： 开户银行：
****点击查看分行 ****点击查看银行**航海路支行
银行帐号： 银行帐号：
*05957H *00228
社会信用代码：
*2476XN
