湛江铁塔2025年四季悦景名居1-3号楼室分施工采购项目公开询价采购

1、项目背景：四季悦景名居1-3 号楼室分项目为开发商投资类室分项目，是我司承接室分建设项目，为覆盖四季悦景名居1-3 号楼项目提出的需求，需要在四季悦景名居1-3 号楼建设一套室分系统，经过多次交流，双方同意由我司提供室分服务，并签订室分技术服务协议。

2、采购内容：为四季悦景名居1-3 号楼提供室分建设服务，包括室内分布系统及其配套设施信息化搭建总体规划、无线信号测试、室分系统布线和传输方案、动力配套方案、信号调试及开通服务，并保证投入的通信设施能满足中国移动、中国电信、中国联通三家运营商共建共享，满足协议区内的通信业务需求。

3、项目预算：本项目含税预算金额为159021.02元，不含税预算金额为145890.84元，本项目合同结算上限金额不超过本项目合同签订金额。

4、工程保修期：保修期为12个月，从验证书签发之日起开始计算。

5、工期要求：自采购人通知进场之日起，50个日历天内完成本项目所有的施工建设以及验收工作。

6、承包方式：供应商对工程项目包工包料、包质量、包工期、包文明施工，并独立承担安全责任（供应商提供材料须满足采购人的质量要求及标准规范。采购人有权根据上级政策变动，调整乙供材料设备为甲供。

7、质量要求：达到国家、行业相关规范、规定合格标准，满足采购文件的要求。

8、分包转包情况：本项目不允许分包或非法转包，否则采购人有权终止合同并由成交人承担违约责任。

1.本项目采用公开询价、资格后审的方式，公告在铁塔在线商务平台（网址：http://www.****点击查看.cn/）上发布，其他媒体转载无效。

2.标段划分：本项目不划分标段，成交人数量为1个。

（二）资格条件

1、供应商须为在中华人民**国境内依法注册的独立法人或非法人组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。证明材料要求：供应商如为企业法人，须提供合法有效的企业法人营业执照；****点击查看事业单位或其他组织，****点击查看事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件。

2、资质要求：参选人须同时具备以下资质：

（1****点击查看建设部或其下属行政机构颁发的通信工程施工总承包三级（含）以上资质。

（2****点击查看建设部或其下属行政机构颁发的安全生产许可证。

证明材料要求：①提供有效通信工程施工总承包资质证书扫描件；若参选人已按《****点击查看建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定换发或颁发资质证书的，根据上述文件规定的资质对应关系进行认定。②提供安全生产许可证书扫描件或电子证书（原件备查）。

3、业绩要求：参选人须具备自2022年01月01日至应答文件递交截止时间（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）在**范围内同类项目业绩（同类项目定义：室分施工）。

证明材料要求：业绩合同证明材料须提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同名称页、合同标的页、合同金额页、合同时间页、合同签字盖章页等）作为证明材料，如提供的合同为框架合同的，须同时提供框架合同和该框架合同下的订单（需要体现采购方盖章及与所提供框架协议的关联性）作为证明材料，如采购方采用线上电子平台方式下达订单，须同时提供框架合同和线上订单（平台订单界面的截图，需要体现与所提供框架协议的关联性）作为证明材料。提供的业绩合同证明材料若为单项合同，时间和金额以合同为准；提供的业绩合同证明材料若为框架合同，时间和金额以订单为准，列表清单中的框架合同金额，不计入。材料内容应足以支撑判断合同内容、时间、金额等情况，资料不全，评委无法确定该项业绩的则不予认可（原件备查）。

4、人员要求：

（1）企业主要负责人具有通信行业主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人具有通信行业主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员具有通信行业主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。

注：①须提供以上三类安管人员有效证明材料扫描件包含证企相符资格证书、身份证正反面、2024年10月01日以来连续不少于3个月的社保证明（社保缴纳单****点击查看公司），证明材料不足的人员不予认可。②三类人员须证企相符且在有效期内，不允许复用，若复用，则其参选将被否决。

5、供应商不得存在下列情形之一，并提供相关承诺函。

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（自2022年01月01日至应答文件递交截止时间）被相关行****点击查看机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门的行****点击查看机关出具的有关法律文书为准）的；

（13）在最近五年内（自2020年01月01日至应答文件递交截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2020年01月01日至应答文件递交截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15****点击查看法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；

（16）被中国铁塔列****点击查看公司****点击查看公司“禁止交易企业名单”的；

（17）被****点击查看公司或****点击查看公司****点击查看公司或****点击查看公司****点击查看公司列入企业黑名单的；

（18）法律法规规定的其他情形。

5、其他要求：本项目不接受联合体。

（三）评审方法及评审标准

【询价方式】

本项目评审采用经评审的最低价法。

本项目设置最高限价，最高限价详见“报价一览表”。报价超过最高限价的，其响应将否决。

价格调整方式按照下述顺序进行调整，调整后的价格为评审价。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的， 以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的， 以各分项报价的合价累计数为准；

（4）报价中存在缺漏项处理原则：见评审办法前附表。

（5）以供应商修正后的报价参与评审。

（四）确定中选/成交人

询价小组按照综合价格由低到高推荐成交候选人，当出现报价一致时，按供应商的业绩累计金额大小排序，业绩累计金额大的供应商优先排名在前。推荐第1名的供应商为成交供应商。当可推荐成交候选人数量小于【1】个时，否决所有响应。

****点击查看委员会组成

询价小组由【3】人组成，其中【1】采购人代表，其他【2】人从【**铁塔】专家库中随机抽取。